如何进行工程款拖欠诉讼

如何进行工程款拖欠诉讼

在追讨工程款拖欠纠纷的时候,诉讼是一种比较好的方式,同时也是很多人都会选择的方式。那你知道如何进行工程款拖欠诉讼吗?诉讼就是我们所说的打官司,当然会涉及到起诉、诉讼时效以及证据等问题。接下来,深圳律师就来告诉你答案.b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

一、诉讼时间的掌握b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

企业应选择起诉的最佳时机:工程款拖欠,涉案工程已竣工验收并签字盖章后;在施工程出现拖欠或严重拖欠时。应当及时、准确、坚决地采取法律手段,严防被动起诉。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

二、提起诉讼的必要条件b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

1、准确选择被告。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人,包括一人或几人作为被告或共同被告均可,选择的首要标准或前提条件是具有“支付能力”。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

2、证据资料必须充分。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

建设工程施工合同因为周期长、投资大,大多数为隐蔽工程及专业性强等原因,合同法律关系比较复杂,而且纠纷一旦产生,业主方常以质量、工期等进行反索赔抗辩,更加增加了诉讼的难度,所以我们在诉讼前必须花最大的精力收集、整理、分析证据资料,站在被告的、法官的角度多层次、多方位地进行全面分析,做到“知 己知彼”,切忌盲目起诉。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

3、准确合理的诉讼请求。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

自《合同法》及2002年6月20日,最高人民法院发布了《关于建筑工程价款优先受偿权问题的批复》法释(2002)16号(下称简称《批复》)颁布实施以 来各地法院已经有许多判例说明,拖欠承包工程款优先受偿权是可以作为一项独立的诉讼请求提出的,所以为保障诉讼后利益的最大化,当事人提起拖欠承包工程款诉讼请求时,尽量同时提出拖欠承包工程款优先受偿权这一请求。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

4、诉讼请求的范围。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

通过大量的案件分析发现,当事人在提起诉讼时,诉讼请求仅为工程款和(或)利息,再加案件诉讼费,很少提及违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。在诉讼案件中,只要当事人能够举证,法院是支持违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等 损失和实际费用的。违约金、律师费等少有请求,这主要的原因是:承包方认为在目前“买方市场”的环境中,“买方”只要支付了工程款就已经万幸了。在建筑市场利润率越来越低的情况下,我们必须据理力争。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

三、重视诉讼保全在诉讼中的作用b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

如何保证诉讼胜诉后,自己的合法权益得以实现呢?关健的一步是必须在诉前或诉讼中采取诉讼保全的措施。何谓诉讼保全呢?是指人民法院在诉讼开始后,或者诉讼开始前,为保证将来判决的顺利执行,而对当事人争议的财产或者与本案有关的财产所依法采取的各种强制性保护措施的总称。之所以在诉讼实践中重视财产保全措施,其目的就是为了保证判决生效后能顺利地得到全部执行,从而切实实现胜诉一方当事人的合法权益。否则,法院的生效判决便有可能成为无法执行的一纸空文,当事人因胜诉而赢得的利益也根本无法得到实现。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

四、运用工程鉴定的技巧,保证工程造价鉴定的结果有利于己方b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

在最高人民法院关于《民事诉讼证据的若干规定》(以下简称“证据规则”)第二十五条明确规定,提出鉴定的时间应在举证期限内,因而这就涉及到一个提出鉴定时间和需不需要提出鉴定的技巧问题,有下列几点可供参考:b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

1、如果是招标中标的工程,不论以何种方式计算,合同已约定具体价款一次性包死的话,视为工程造价已经约定,可以不再提出工程鉴定。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

2、发生争议前,双方已共同委托工程鉴定机构进行造价审价的,或一方委托的造价审价结果已经另一方书面确认的,可不再申请重新鉴定。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

3、双方已经对工程款达成协议,而发包方延迟付款的,可不申请鉴定。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

4、可事先准备工程款鉴定的申请书,待到双方在庭前交换证据时,如发现发包方提出工程款数目和自己核算的数目相差甚远,则必须当庭提出鉴定申请。否则,如数目相近,可不用提出鉴定。因为要不要提出鉴定和谁先提出鉴定,这不仅涉及到一个谁先预付鉴定费的问题,更涉及到案件的诉讼时间问题。首先,鉴定时间是不计入审理期限的。其次,办理鉴定本身也存在着一个对自己不利的变数,从承包方的债权实现的时间和利益出发,应学会巧妙地运用鉴定的技巧。再次,一旦承包方提出鉴定的申请,就必须积极、及时地准备搜集相应完整的证据材料,包括设计图纸、施工资料等,特别是对已方有利,可增加工程造价的双方签证资料,或在履约过程涉及工人工资或材料价格上涨等因素的资料,适时提供给鉴定机构,保证工程鉴定的结果有利于已方。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

五、针对发包方以工期和质量问题提出的反索赔从多角度进行抗辩b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

在追索工程款的诉讼中,被告发包方提出反诉的最常见的理由无非两点:第一是工期问题,证明承包方迟延竣工使其造成损失;第二,是工程质量,即某些方面存在质量瑕疵或未完工等。针对第一个问题,可从以下多个角度予以发掘加以抗辩:b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

1、发包方是否有拖延支付工程进度款的行为。拖延支付工程进度款是建筑行业发包方普遍存在的通病,如有证据予以证明其迟延支付,则根据法律规定,承包方可顺延工期。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

2、发包方有无出图时间拖延。因为承包方只能根据发包方提供的图纸进行施工,如果发包方的出图时间拖延,势必造成承包方无法按计划进行施工,也很可能会停工待图,工期也必然延长。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

3、发包方有无单方面设计变更。因为发包方单方面的设计变更,很可能会造成承包方的施工计划受到打乱,返工、改造,也会使工作量增加,直接造成工期延长。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

4、发包方有无额外增加工作量。工作量增加无疑可使承包方顺延工期。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

5、发包方的图纸会审时间有无拖延。因为图纸的会审需建设单位、设计单位及承建单位参加,如因发包方单方面拖延,无疑会影响工期。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

6、发包方的供料是否及时,有无经常变动。因为供料的不及时和变动都必然会影响工程进度,进而影响工期。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

针对工程的质量问题,认为可从以下几个角度予以抗辩:b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

1、是否是由设计方面的缺陷造成的。因为设计图纸和设计文件上的错误或疏漏将一开始影响工程建筑的质量,如结构设计上的错误将直接带来建筑物沉降、裂缝等结构性缺陷。如果是这一原因造成,承包方不用承担责任。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

2、是否属于发包方提供的材料缺陷或发包方自己分包的工程质量缺陷所引起。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

3、是否属于使用不当所引起。因为随着建筑物使用功能的日趋多样和复杂,对建筑物如何使用和维修显得越来越重要,使用或维修不当都可能造成建筑物的重大损害。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

六、执行过程中对被执行人的到期债权予以强制执行b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

在目前的审判实践中,承包方往往没有提起代位权诉讼,而是直接起诉发包方,由法院判令发包方偿还所拖欠承包工程款,在执行过程中承包方往往发现发包方根本无力偿还,但发包方对第三人仍享有到期债权,对此,我国有关法律通过执行程序中的司法救济手段对承包方的利益进行了保护。根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第61条规定“被执行人不能清偿债务,但对本案以外的第三人享有到期债权的,人民法院可以依申请执行人或被执行人的申请,向第三人发出履行到期债务的通知。履行通知必须直接送达第三人。”即只要发包方对第三人有到期债权的,法院就可以追加其为本案的被执行人,要求其直接向承包人履行债务。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

想要打赢工程款拖欠诉讼,追回所欠的工程款,在诉讼开始之前最好就要准备好相应的证据材料,而且要足够充分才行。另外,也需要当事人认真分析诉讼过程中可能遇到的一些问题,这样才能做到应答自如。总之,工程款拖欠诉讼并不是一件简单的事,最好还是聘请专业律师来为你提供法律帮助,这样还能帮助你争取更多的权益。b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网


b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

深圳律师b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

如何预防拖欠工程款b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

拖欠工程款有哪些主要原因b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

工程款纠纷,如何处理?
b8E深圳律师-深圳律师事务所--深律网

2015-12-09 16:45:58 浏览:

文章位置: 首页 > 其他 > 债权债务律师 > 债权债务常识

上一篇:个人贷款欠条怎么写

下一篇:2015欠钱不还可以起诉吗

推荐金牌认证律师


    深圳易石云律师
    13510593059

    广告位咨询QQ
    393377300

    广告位咨询QQ
    393377300

    广告位咨询QQ
    393377300